写合同是一件非常需要专业知识的事情，只要牵扯到法律合同就一定会存在，那么什么样的格式才是正规的合同格式呢？合同屋（hetongwu.com）为您推荐《高压旋喷桩施工合同范本新》，希望能够帮助您学习更多合同的格式。

高压旋喷是高压喷射注浆法的一种。高压旋喷桩施工合同怎么写呢?以下是在合同屋小编为大家整理的高压旋喷桩施工合同范文，感谢您的欣赏。

高压旋喷桩施工合同范文一

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。

一、 建设单位：

二、 工程名称：

三、 工程地址：

四、 工程内容： mm高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。

五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。

六、 工程部造价(概算)

七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。

八、 工期暂定为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：

1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的;

2、 因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的;

3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的;

4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。

九、付款方式：

1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。

2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)

3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。

4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。

十、双方责任：

甲方责任：

1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。

2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。

3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。

4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。

5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。

6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：

7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。

8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。

9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。

10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。

11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。

十一、违约责任

1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。

(1)不按期交出满足施工条件地场地。

(2)因图纸变更未及时送达乙方;

(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度;

(4)不按期支付工程款;

(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改;

(6)逾期组织验收;

(7)其他甲方原因造成的。

2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。

十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。

2、试桩需要有甲方人员和监理到场。

3、每天的施工记录监理和甲方签字。

4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。

本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。

十三、争议解决方式

发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。

甲 方： 乙 方：

单位名称： 签约人：

签 约 人： 地 址：

地 址：

身份证： 身份证：

年 月 日 年 月 日

高压旋喷桩施工合同范文二

甲方： (以下称为甲方) 乙方： (以下称为乙方)

?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

1、分项工作对象及内容

工程名称：

工程地点：

工程范围：

分包形式：

提供分包内容：

(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;

(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;

(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;

(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。

2、分包工作期限

开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。

2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。

2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。

4、计价方式

旋喷桩实钻每米单价 。

旋喷桩空钻每米单价 。

5、付款方式：

双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。

6、甲方义务

6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可;要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方;

6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;

6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、乙方义务

7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故;

7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场;负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。

7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。

7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。

8、安全施工与检查

8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9、违约责任

9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向乙方支付 元违约金;

9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向甲方支付 元违约金;

(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金;

10、合同终止

双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份;

13、协议生效

甲 方： 乙 方：

委托代表人： 委托代表人：

订立时间： 年 月 日

高压旋喷桩施工合同范文三

劳务发包人(全称)： (以下简称甲方)

劳务承包人(全称)： (以下简称乙方)

双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。

一、 工程概况：

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：

2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

2.2、承包内容如下：

机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。

2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解;

2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价 元/m3 ，暂定工程量 m3。(按实结算)

2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。

2.6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。

三、 双方一般权利和义务：

3.1、发包人职责

3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时指导。

3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件

3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。

3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。

3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。

3.2、承包人职责

3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。

3.2.2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。

3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。

3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。

3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担相应责任。

3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。

3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议;不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等;不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工。

四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)：

开工日期：

竣工日期：

协议工期总日历天数：

乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。

五、 工程质量：

5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。

5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。

六、 付款方式：

七、质量保证金

证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按5.2条款处理。

八、 争议的解决方法：

双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决：

8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

8.2、向人民法院提起诉讼。

九、附则：

9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。

十、合同附件

10.1、安全、文明施工协议

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

年月日：

Jht868.com精选推荐

钻孔桩施工合同
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、施工内容：
1、护筒埋设，包括砼路面的戳除及其它障碍物拆除。
2、开设泥沟，其中泥浆池由甲方派挖掘机挖坑，其它工作由乙方负责。
3、冲钻孔到设计标高，冲钻孔记录由乙方填写报甲方质检部。
4、清孔，提供泥浆试验指标及沉渣厚度达到规范及设计要求。
5、安放砼浇灌设备，砼浇灌设备由乙方提供
6、浇灌水下砼，砼由甲方供应，其它工作由乙方负责。包括提、拆浇注管，测量砼面的上升速度，记录清洗设备。
7、整理钻孔、砼浇灌资料交甲方报监理工程师签字。
四、工程数量：本工程共有Ф1.2米桩24根。乙方进场4台冲孔机及相应设备。
五、工程质量
1、钻孔的护壁泥浆能符合钻孔要求，处理钻孔过程中的问题，接受甲方意见及时整改。
2、钻孔进入设计图要求岩层表面报告甲方。由甲方和监理工程师认定后才能作为本孔的基底岩层起始面，再按设计要求钻到桩底标高。
3、为保证清孔泥浆符合规范要求，甲方应控制泥浆指标。
4、孔径和垂直度达到规范要求，否则乙方必须修孔。
5、砼开盘数量符合规范要求，否则乙方负责加大砼装料斗容量。
六、乙方负责：
1、听从施工人员30人左右的工棚及10平方米的厨房。
2、负责挖装运走泥渣。
3、提供钻孔的水、电源和生产用电。
4、挖泥浆池。
5、加工钢筋、声测管，焊接钢筋笼及检测管。
6、提供水下砼。
7、负责桩位测量。负责砼试块的制作、送样和试验。
七、乙方负责：
1、听从甲方指挥和安排，服从监理工程师的指令。
2、保证进度，施工工期个月，设备、人员要满足要求。
3、保证质量，由于乙方的原因造成的损失由乙方承担经济责任。
4、负责钻孔安全，乙方出现安全事故的处理及费用，由乙方全部负责。
5、乙方进场人员安分守纪律，不闹事、不赌博、遵守甲方的规章制度。
八、计量：
1、以每根桩的实际桩底标高和设计标高计算桩长，以设计桩径为准计算每根桩的数量，作为计量的依据。
2、每根桩的数量，由乙方当月列表统计报甲方，由甲方有关人员签字，作为本月工程款计算依据。
九、单价：
1、钻孔桩的单价为每米230元，本单价包括设备进场退场费用、人工费、机械费和上述施工内容的费用等。
2、本单价不包括各种税收、水电费及工棚费。
十、付款方式：乙方机具进场后，甲方预付壹万元工程款。
每月按照本月实际完成的数量的单价计算工程款，甲方支付乙方本月完成工程款的85%；钻孔桩验收合格后一个月内（或一甲方桩基础以上的部分开始施工时）支付剩余工程款。
十一、其它：未尽事宜，共同协商解决。本合同一式肆份，双方各执两份。




甲方（公章）：乙方（公章）：
甲方代表：乙方代表：
日期：二OO年月日日期：二OO年月
高压供电合同范本

供电单位(简称供电方)：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

用电单位(简称用电方)：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 受电地点、受电电压、受电容量及限期

1.受电地点：

2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。(其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的5%～10%。电网容量在 300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为0.5周/秒。)

3.受电容量：三相变流____千伏安，其中____千伏安____台，____千伏____安台，。

4.合同期限：合同期限为 年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条 用电方新装、增容与变更用电

1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。

2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为____年，低压的有效期限为____个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。

3.用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。

4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。

5.用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过____年。在保留期限内恢复用电时，再交付帖费;超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。

6.用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址，均应事先由供电方办理手续。

停止用电时，应将电费结清。

迁移用电地址而引起供电点变更时，新址用电按新装用电办理。

第三条 设计、安装、试验与接电

1.用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验，应符合国家的有关标准，国家尚未制定标准的，应符合国家电力部门或____省(或自治区、直辖市)电力部门的规定和规程。

2.高压方式供电的用电方，应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料：

(1)电气设计说明;

(2)用电负荷分布图;

(3)负荷组成、性质及保安电力;

(4)用电功率因数的计算和无功补偿及容量;

(5)高压设备的一次接线方式和布置;

(6)过高电压保护、继电保护和计量装置的方式。

低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单，100千伏安(千瓦)及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。

用电方提供的设计文件和资料应一式二份，供电方审核提出书面意见后，退还用电方一份据以施工。用电方如改变设计，应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后，应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录，经供电方检查，直至合格。

3.无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上，设计和装置无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。用电方在供电规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：

(1)高压供电的工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电，功率因数为0.90以上;

(2)其他100千伏安(千瓦)以上用电(包括大、中型电力排灌站)，功率因数为0.85以上;

(3)趸售和农业用电，功率因数为0.80.

4.用电方在供电前应申请用电指标，并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收等项，与供电方签订供用电合同(或协议)，供电方即可装表接电。

5.用电方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则供电方可不供电。

第四条 安全用电

1.供电方供电设施的计划检修、校验和试验工作应统一安排，需要对用电方停电时，35千伏以上的每年一般不超过一次;10千伏每年一般不超过三次。计划检修停电应在7天前通知用电方。

2.用电方应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验，防止电气设备事故的发生;用电方的电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修;多路电源供电的用电方应加装连锁装置，并按照双方签订的协议进行调度操作;装有自备发电机组的应向供电方备案，并应采取保安措施，防止在电网停电时向电网反送电。

用电方发生人身触电伤亡，主要电气设备损坏及因用电方的原因引起电网停电等事故时，应立即向供电方报告，并在____天内提出事故分析报告。

3.用电方与电力系统的继电保护方式，应相互配合，并按照国家主管部门颁发的有关规程进行整定和检验。由供电方整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电方规定的继电保护整定值，用电方不得自行变动。高压供用电合同范本

合同编号：

高压供用电合同

供电方 用电方

单位名称： 单位名称：

法定地址： 法定地址：

法定代表（负责）人： 法定代表（负责）人：

授权代理人： 授权代理人：

电话： 电话：

电传： 电传：

邮编： 邮编：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

税务登记号： 税务登记号：

为明确供电企业（以不简称供电方）和用电单位（以下简称用电方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据（中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

一、用电地址、用电性质和用电容量

1．用电地址： 。

2．用电性质

（1）行业分类： 。

（2）用电分类： 。

（3）负荷性质： （重要负荷／一般负荷）。

（4）生产班次： ，周休日 。

3．用电容量

根据用电方的申请，供电方认定用电方共有 个受电点。受电设备的总容量为： 千伏安。保安容量 千伏安，自备发电容量 千瓦。其中：

受电点受电变压器 台，共计 千伏安，（多台变压器时）运行方式为 。

受电点受电高压电机 台，共计 千瓦（视同千伏安），运行方式为 。

受电点受电变压器 台，共计 千伏安，（多台变压器时）运行方式为 。

受电点受电高压电机 台，共计 千瓦（视同千伏安），运行方式为 。

二、供电方式

1．供电方向用电方提供三相交流 50赫兹电源，采用 （单／双／多）电源， （单／双／多）回路向用电方供电。

2．主供电源

（1）供电方由 变（配）电站（所）以 千伏电压，经出口 开关送出的 （架空线／电缆）专线向用电方 受电点供电。供电容量为 千伏安（千瓦）。

（2）供电方以 千伏电压，从 线路经 杆。向用电方 受电点供电。供电容量为 千伏安（千瓦）。

（3）供电方由 发电厂以 千伏电压母线，经出口 开关向用电方 受电点直配供电。供电容量为 千伏安（千瓦）。

3．备用电源

保安措施的；

c．多电源供电只停其中一路电源，而其他电源仍可满足保安需要的。

（2）供电方未能依法按规定的程序事先通知用电方停电，给用电方造成损失的，供电方应按《供电营业规则》第九十五条第1项承担赔偿责任。

（3）供电方责任引起电能质量超出标准规定，给用电方造成损失的、供电方应按《供电营业规则》第九十六条、九十七条有关规定承担赔偿责任。

2．用电方违约责任

（1）由于用电方的责任造成供电方对外停电，用电方应按《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任。但不承担日供电方责任使事故扩大部分的赔偿责任。

（2）由于用电方的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害。由用电方自行承担责任；对供电方和其他用户造成损害的，用电方应承担相应的损害赔偿责任。

（3）用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：

a．当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；

b．跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。

经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止部分或全部供电，并追收所欠电费和电费违约金。

3．其他违约责任接（供电营业规则》相关条款处理。

十一、争议的解决方式

供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时， 双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中 一种方式解决。

十二、供电时间

本合同签约，且用电方新建改建的受电装置经供电方检验合格后，供电方即依本合同向用电方供电。

十三、本合同效力及未尽事宜

1．本合同未尽事宜，按（电力供应与使用条例）、《供电营业规则）等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时，则按规定修改符b充本合同有关条款。

2．本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日。

3．供电方、用电方任何一方欲修改、变更、解除合同时，按（供电营业规则）第九十四条办理。在修改、变更、解除合同的书面协议签订前，本合同继续有效。

4．本合同自供电方、用电方签字，并加盖公章后生效。

5．本合同正本一式 份。供电方、用电方各执 份，效力均等。副本一式 份，供电方、用电方各执份。

6．本合同附件包括：

a． 。

b． 。

c． 。

d． 。

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

供电方：（盖章） 用电方：（盖章）

签约人：（签名盖章） 签约人：（签名盖章）

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

附图

供电接线及产权分界示意图

（1）供电方由 变（配）电站（所）以 千伏电压，经出口 开关进出的 （架空线／电缆）专线向用电方 受电点供电，作为用电方生产备用电源。供电容量为 千伏安（千瓦）。

（2）供电方以 千伏电压，从 线路经 杆，向用电方 受电点供电，作为生产备用电源。供电容量为 千伏安（千瓦）。

4．保安电源

（1）供电方以 千伏 （专用／公用）线路作为用电方保安电源。保安容量为 千伏安，最小保安电力为 千瓦。

（2）用电方采取下列电或非电的保安措施，防止电网意外断电对安全产生的影响：

a．自备发电机 千瓦。安装 地点，或采用不间断电源（ups） 伏安，安装地点 。

b．非电保安措施是 。

5．未经供电方同意，用电方不得自行向第三方转供电力。经供电方委托，用电方同意由其 变电站（线路）向 单位转供电。转供用电容量 千伏安，转供用电电力 千瓦。有关转供电事宜，由供电方、转供电方及被转供电方另行签订转供电协议。

6．具体供电接线方式见附囹《供电接线及产权分界示意自）。

三、供电质量

1．在电力系统正常状况下，供电方按《供电营业规则刚定的电能质量标准向用电方供电。

2．用电方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准，否则供电方无义务保证规定的电能质或

3．在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序，供电方依法按规定事先通知的停电，用电方应当予以配合.

四、用电计量

1．供电方按国家规定，在用电方每个受电点安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。

2．用电计量方式采用： （高压倒计量／低压倒计量）。

3．用电计量装置分别装设在：

a．

b．

c．

4．用电计量装置主要参数如表：

计量设备名称

型号规格

精度

计算倍率

5．用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时，线路与变压器损耗由产权所有者负担。每月 （增加／减少）线报电量应分摊到各类用电量中再分别计算电费。

6．用电方未按电价分类分别配电时，供电方对难以装表计量的 用电量，约定按每月 千瓦时计算，或按每月总用电量的 %计算，其中，居民生活用电占照明用电量的 %。随用电构成比例和数量的变化，供电方每年至少对其核定一次，用电方应当予以配合。

五、无功补偿及功率团数

1．用电方装设无功补偿装置总容量 千乏。

其中：电容器 千乏，调相机 千乏。

2．用电方功率因数在用电高峰时应达到 。

3．供电方在用电方处装设反向无功电能表（或双向无功表）。用电 方应按天功补偿就地平衡原则，合理装设和投切无功补偿装置。用电方送入供电方的无功电量视为吸收供电方的无功电量计算月平均功率因数。

六、电价及电费结算方式

1．计价依据与方式

（1）供电方按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

（2）用电方的电费结算执行 制电价及功率因数调整电费办法。

基本电费按 （变压器容量／最大需量）计算。变压器容量为： 千伏安。

功率团数调整电费考核标准为 。

按国家规定，供电方对用电方应执行 （分时电价)。

2．电费结算方式

（1）供电方应按规定日期抄表，按期向用电方收取电费。

（2）用电方应在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式为：

a．用电方直接向供电企业交付电费，每月分 次交付。即每月 日，预付 % 日，预付 %； 日，预付 %； 日，预付 %； 日，预付 %；并于 日多退少补结清全部电费。

b．供电方委托 银行向用电方 （划拨／收取）电费。每月分 次、（划拨／收取）。即每月 日，划拨 %； 日，划拨 %； 日，划拨 %； 日，划拨 %； 日，划拨 %；并于 日多退少补结清全部电费。

c．

3．用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

4．根据需要，供电方、用电方可另行签订电费结算协议。

七、调度通讯

1．供电方、用电方均应执行《电网调度管理条例）的有关规定。双方约定，用电方 设备由供电方调度，具体调度事宜由供电方、用电方另行签订电力调度协议。

2．双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系：

供电方采用： 。

用电方采用： 。

八、供电设施维护管理责任

1．经供电方、用电方双方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在 处。 属于 。分界点电源侧供电设施周供电方，由供电方负责运行维护管理。分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。

2．用电方受电总开关继电保护装置应由供电方整定动日封，用电方不得擅自更动。

3．供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在24小时内通知对方。

4．在用电方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，用电方负责保护并监视其正常运行。如有异常，用电方应及时通知供电方。

5．在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

九、约定事项

1．按国家规定，供电方应在用电方安装电力负荷管理装置。用电方应当予以配合。

2．为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在值行查电任务时，应向用电方出示（用电检查证》，用电方应派员随同并配合检查。

3．用电方应按期进行季节性安全检查和电气设备预防性试验，发现问题及时处理。发生重大设备及人身事故时，应及时向供电方用电检查部门报告。供电方应参与事故的分析并协助用电方制订防范措施。

4．用电方在受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部可颁发的《电工进网作业许可证》，方准上岗作业。

5．用电方对受电装置一次设备和保护控制装置进行改造或扩建时，应到供电方办理手续，并经供电方审核同意后方可实施

6．用电方的自备发电机组应报供电方备案，需要并网运行的，必须经供电方、用电方签订协议后，方可并网运行。

十、违约责任 1．供电方违约责任

（1）供电方的电力运行事故，给用电方造成损害的，供电方应按《供电营业规则）第九十五条有关规定承担赔偿责任。

但对有下列情况之一的，供电方不承担赔偿责任：

a．因电力运行事故引起开关跳闸，经自动重合间装置重合成功的；

b．有自备电源和非电

高压供电合同

高压供电怎样写一份合同，合同是为了保证双方的利益，以下提供一份高压供电合同参考。

本合约于_________年_________月_________日在_________市订立，订立合约双方为：

_________省电力公司(以下简称供方)

总办事处设于_________市_________路_________号

_________有限公司(以下简称用方)

总办事处设于_________市。

双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由_________电力系统向_________供电。

兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。

第一条　总则

第一款　本合约经_________省及_________地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为_________年，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。

第二款　供方对用方所采用之供电价目表为本合约的一部分，为附件一。

双方商定附件一所指的价目表(一)及价目表(二)将适用于用方的供电量及月最高功率，其确定办法(略)。

第三款　《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。

第四款　如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：

(1)本合约。

(2)附件一(略)。

(3)附件二(略)。

第二条　供电

第一款　供方同意自_________年_________月_________日开始向用方供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。

_________年至_________年供方供应用方 逐年的基本限额功率及超限额功率的最高值均受下列数值限制(略)。

第二款　每年10月31日前，用户将交给供方次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但用方提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时，须与供方协商确定。

一年内每月实际取得基本限额功率等级最高功率千伏安(kva)值不应低于上一年同月实际取用的基本限额功率等级最高功率千伏案(kva)值的_________%.计算由用方向供方支付价目表(一)的功率费时，基本限额功率等级最高功率千伏安(kva)值亦按不低于上一年同月实际取用的基本限额功率等级最高功率值的百分之_________为限制。若供方由于人力不可抗拒的原因，须对用方提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表(一)中的功率费。

第三款　上述电力供方以_________万伏_________赫兹频率供应用方。

在第一阶段供方将由_________万伏变电站的_________万伏母线，以两回_________万伏线路接至_________北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。

第四款　供电质量标准及供电运行管理均应符合附件二《供电运行细则》之规定。

第三条　供电价目

第一款　供电价目以港元计算，用方应按月以港元向供方支付电费。

第二款　双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。

第四条　供电工程建设及运行维护

第一款　在合约有效期内为满足对用方的供电，在_________电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。

第二款　由_________市二十二万伏变电站至_________北面变电站的输电线路的建设，在_________市境内的建设费用由供方负责，在_________境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。

第三款　_________市至_________北面变电站的输变电设备的运行维护工作：_________市境内的设备由供方负责;_________境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。

第五条　供电之计量及发单结付

第一款　全部收费及校核仪表，均安装于_________市变电站的_________万伏线路出线端。

供电计量仪表由下列两组仪表所组成：

(1)一级称为收费用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。

(2)另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。

以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。

第二款　上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。

第三款　当任何收费电度表或收费最高功率(千伏安或千瓦)指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于_________北面变电站之线路仪表进行推算后，协商确定收费所依据的数值。

第四款　若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出_________%的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。

第五款　(1)供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率(千伏安及千瓦)指示器之读数摄影两份，对方各执一份存案，抄读表后，立即将指示器指针拨回零位。

(2)抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。

第六款　双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出收费收单，用方应在收到收费帐单后的_________天内，将应付之电费拨入_________公司指定的专用帐户内。

第七款　若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。

第六条　电力供应的中止或减少

第一款　供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。

第二款　当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。

第三款　供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。

第七条　免除对引起损失、毁坏或不便之责任

第一款　若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效;若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。

第二款　上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。

第八条　补偿贸易方式的预付款项

第一款　用方同意因取用电力而向供方提供_________港币的无息预付款项，作为_________省电力系统向_________供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付：

本合约正式签订后一个月以内_________万港元

_________年_________月_________万港元

_________年_________月_________万港元

第二款　供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从_________年_________月份开始，分_________年，每年_________万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。

第三款　即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。

第九条　文件的递送

任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在 _________市之注册地址;给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的_________之注册地址。

第十条　解决争执

第一款　凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。

第二款　倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用中国法律解决争端。

第十一条　文字

第一款　本合约之中文本、_________文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。

第二款　供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或_________文，并附有英文译本。

第十二条　合约正副本

本合约的中、_________、英文本各有正本二份，副本_________份。供方和用方各执中、_________、英文本正本合约各一份，副本_________份。

经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。

供方(盖章)：_________用方(盖章)：_________

代表人(签字)：_________　代表人(签字)：_________

附件

附件一　供电价目表(略)

附件二　供电运行细则(略)