建设工程施工合同现在最新版1

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡雪白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,包括施工图中所有的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

第二条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2017年5月15日，竣工日期为2018年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方给予免费修补。

第五条 材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方按照甲方制定的品牌、型号采购。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条 责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需服从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1000元。

3、凡施工期间发生的施工质量安全事故责任由乙方负责。

4、乙方负责及时清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方承担。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方承担责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方研究另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

委托人： 委托人：

日期： 日期：

建设工程施工合同现在最新版2

第一篇：最高院建设工程施工合同司法解释法释应注意的八个问题

建设工程施工合同现在最新版3

影视城四合院建设工程施工合同

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

现甲方将 工程项目委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：仿古建筑，按双方确认的施工图纸施工。

四、承包方式：包工包料。

五、工期：

六、结算标准：

1、乙方交付甲方押金贰拾万元整，在工程完工后由甲方退还给乙方。

3、按《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》（2000年）为结算依据。工程总造价按本定额的定额直接费再加25%为取费标准。

3、人工工资调差按2001年《江西省仿古建筑及园林工程项目预算定额》等定额人工费单价调整的通知为准。

4、主材调价差：主材价格按**市当地市场价进行调整。当月购料价格以双方签字确认为准（其中：水泥240元/吨，钢筋3500元/吨进入取费，差额部分按市场价进行增补，但不进入取费）。

七、结算方式：

按进度付款，工程完工付工程总造价100%，余款在3个月内付清。乙方不承担税费。

八、甲方的工作

1、负责与周围有关单位和人员的协调工作。

2、负责有关单位手续的办理。

3、协调有关单位部门做好保卫、消防、建筑垃圾的处理工作，并承担相关费用。

4、负责“三通”。即：路通、水通、电通，并免费提供住宿。

九、乙方的工作

1、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全条例，环境保护。严格按图纸或作法说明进行施工，参加竣工验收、编制工程结算。

2、施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及设施。

3、工程施工中，如遇到不可预见的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决。

十、工期约定

1、因甲方未按约定完成工作而影响工期，则工期顺延。

2、因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工期，则工期不顺延。

3、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒因素影响，导致连续停工8小时以上，则工期顺延。

十一、工程质量验收

1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关规定为质量验收标准。

2、甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据。

3、工程竣工后，甲方在接到乙方验收通知后七日内应组织相关人员验收，并办理验收和移交手续。

十二、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿因停工、窝工造成的损失，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方1 000元违约金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方1 000元违约金。

十三、保修期：按国家有关规定执行。

十四、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。

2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时，双方同意由**市劳动仲裁委员会仲裁，仲裁不成时，可向**市人民法院起诉。

十五、未尽事宜双方协商解决。

十六、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：乙方：

（签字） （签字）

年 月日

建设工程施工合同现在最新版4

矿井井巷工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等 、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同信守。

一、工程概括及承包内容

1.工程名称： 矿井井巷工程。

2.承包方式：包工、不包料。

3.承包内容：完成业主方月度作业计划安排工程的掘进、支护等工作（包括施工范围内的各种管线以及掘进后配套辅助系统的安装、维护），以及完成业主方工程主管职能部门以业务联系书或任务单形式下达的零星（临时）签证工程。

4.工程质量标准：现行《煤矿井巷工程质量验收标准》GB50213-2010规定的标准和现行《内蒙古自治区井工煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》规定的安全质量标准化一级标准。

5.合同期限：暂定为 年月日至 年月 日，实际以业主方要求为准。

6.进度要求：按业主方月度作业计划组织施工，连续三个月完不成进度计划要求的，业主方有权予以清退，损失由乙方自负。

二、合同价款结算

1.合同价款：进度暂按经业主方审定的预算价执行，最终以业主方审计确认的金额为准。

2.乙方按进度上交甲方管理费，上缴率按工程总造价的1%从结算中扣除。

3.税金由乙方按工程进度付款额同比例缴纳。

4.乙方应按照国家规定给甲方提供正规发票。

5.甲方成立项目管理部，派出一名项目经理及一名技术人员对工程进行质量、进度、安全、财务及生产经营全面管理。

6.因本工程产生的一切矿方代扣款由乙方承担。

7.甲方必须将业主所支付的工程款在五个工作日内拨付给乙方在工程上使用，项目部印章、账户由甲方掌控。在业主方未支付工程款的情况下，乙方无权要求甲方支付工程款。

三、本工程所有的垫资及矿方要求缴纳保证金均由乙方承担。

四、未经甲方书面同意，乙方不得将工程任何部分分包，更不能非法转包。

五、乙方必须确保对此工程进行安全施工，由于安全事故等原因所造成的一切后果和经济损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。如事故对甲方造成不良影响的，甲方对乙方给予10万元-20万元的处罚（从工程款中扣除）。

六、乙方必须为工人购买人身意外伤害保险，并报甲方备案。

七、乙方必须按工期、合同或协议组织施工，确保施工进度，按时全额发放工人工资，并留存工资标准表及工人身份证，发放时必须有工人本人签字并张帖上墙公布，由此所发生的不良影响和经济损失由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除。甲方有权责令乙方整改直至清退。

八、乙方必须保质保量地及时供应工程材料，并严格按所签合同拨付材料商的材料款，收款人必须是材料商本人，并将付款的附件通报与甲方。如因材料供应不及时或材料款部分不到位而影响工程进度所造成的不良影响和债务均由乙方全部承担。甲方有权责令乙方整改直至清退。

九、乙方必须接受业主、监理、甲方监督管理，甲方必须派甲方代表配合乙方对工程加强协调管理。

十、甲方代表为-----------、乙方该工程负责人为----------

十一、违约责任

1.若乙方不能完全履行甲方与业主签订的工程合同，所造成的一切损失均由乙方承担。

2.若甲乙双方签订的协议不能履行，由违约方承担相应责任。

十二、本协议双方签字盖章后生效，本协议至工程竣工结算价款、管理费用支付完毕，协议终止。

十三、本协议未提及的内容以甲方与业主签订的合同为准。甲方与业主签订的大合同作为本协议的附件。

十四、未尽事宜，双方友好协商解决。

本协议一式陆份，正本二份，副本四份。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

建设工程施工合同现在最新版5

第一篇：建设工程施工合同示范文本 gf-99-0201