合同屋是专业的合同免费范本网站，而合同则是具有法律这一层外套保护的承诺，那么优质的合同范本改如何撰写呢？为此，合同屋为您推荐《分项工程施工合同范本》，供您参考，希望对您了解合同撰写起到一定的帮助。

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在_________________项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、分项工程的基本情况

1、分项工程的名称：

2、分项工程的内容：

3、分项工程的地点：

第二条、分项工程期限

本分项工程施工合同施工工期为________天，即______年______月______日开工，______年______月______日竣工。

开工日期：______年______月______日；

风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

竣工日期：______年______月______日。

第三条、项工程价款、结算及付款方式

本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。

第四条、建筑材料、设备的供应和采购

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。

2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。

3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。

第五条、工程质量管理及验收

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。

3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。

4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。

第六条、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第七条、违约责任

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

4、保密事项：

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第八条、争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条、签订地点

本合同在____________________________________签订。

第十条、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条、合同生效

本合同自___________________________生效。

第十二条、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

拓展阅读

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、承包范围：

2、承包内容：

3、承包方式：

4、承包单价：ⅰ、_______元/吨；ⅱ、_______元/㎡

①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。

②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。

5、单价的组成

①、施工所需要的铁丝、小型工具。

③、乙方职工各项加班费，保险费。

④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。

⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。

⑥、工程质量的质优价费。

⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

6、付款方式：

7、工程期限：

（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。

（2）如因材料供应不到位，工期将延续。

二、甲方责任

1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。

3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

三、乙方责任

1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。

5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

四、安全文明施工

1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

五、工程质量

质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

七、违约责任

1、甲方的违约责任：

（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

（1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

八、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十五、附则

1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

2、争议解决

若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

联系电话：

签订日期：

乙方：

代表人：

联系电话：

签订日期：

电动整体升降脚手架分项工程施工合同范本

甲方：上海史建实业有限公司 （以下简称甲方）
乙方：上海富安脚手架工程有限公司 （以下简称乙方）
依据《合同法》及《建筑安装工程承包条例》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，就大丰宝达金陵大酒店附着式升降脚手架工程的承包，甲方委托具有资质的乙方进行作业至竣工，并达成如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条 工程概况
1.1、工程名称：大丰宝达金陵大酒店
1.2、工程地址： 江苏省大丰市幸福东大街春柳路口
1.3、承包方式：包清工、包能安全运作的升降机械设备及所需的提升架桁架和成型桁架的相关配件、出具合理的施工方案包技术质量、包工期、包安全。出具该工程所需要的相关资质等资料。
1.4承包范围：
1.4.1、乙方采用附着式电动整体升降脚手架技术进行施工，负责本工程外墙脚手架技术相关的机械投入，并负责组织整个施工全过程， 六层以上的主体结构及砌墙粉刷（不包括玻璃幕墙安装）的外墙施工用脚手架工程以及其它附属工程屋顶塔楼普通架、塔吊及人货电梯的防护架及施工平台、二道挑网（其中一道为局部）、二个料台拆装、电梯井防护脚手架及隔离、电梯塔吊楼层通道、临边防护架（含四口五临边，洞口在0.5m0.5m以上），楼梯扶手的一次搭、拆及甲方和项目部需要油漆的部位。
1.5、合同工期： 14个月（不含国家法定节假日）。
1.6、进场时间：初定为20xx年10月10日，具体时间由甲方按施工进度提前十天通知乙方。工期以实际搭设脚手架时间开始计算合同工期。
第二条 甲方提供资源及工作职责
2.1、甲方在施工现场为乙方提供搭设升降式脚手架架体所需的钢管（包括预埋临时拉结钢管）、扣件、安全网、竹笆、防护板、铁丝、铁钉、底部密封木板、油漆等材料。
2.2、乙方在施工前应将塔吊、井架、电梯的平面位置及附墙点和甲方进行确定。要求各种设备离外墙边线至少有2M的净容，以保证脚手架升、降时不与其他设备相碰、确保施工安全。
2.3、在搭设安装和拆除架体期间，甲方的塔吊、人货梯应积极配合、及时为乙方吊运设备、材料，以确保施工进度；并派人协调现场，帮助乙方做好架体底部木板的安装。
2.4、乙方提升机械所需的主电源电缆线由乙方自行提供，但由甲方接至架体的总控制室内，每次提升前，甲方应将预埋孔位置的模板提前两天拆除，并提前24小时书面通知乙方，以配合乙方顺利提升。
2.5、甲方施工所安装的钢管、模板、钢筋等不得超出过长而影响乙方提升作业；在升、降过程中，脚手架呈悬挂状态，升、降未结束，甲方人员不得在架子上操作或堆放物件。
2.6、甲方在施工现场为乙方施工人员提供住宿、材料间和伙食条件，伙食费由乙方自理。
2.7、甲方应按合同约定及时结算工程进度并支付对应节点的工程款，以确保工程进度。
2.8、甲方负责升降脚手架施工组织设计方案的专家评审及备案并承担相关费用。
第三条 乙方提供资源及工作职责
3.1、乙方负责提供升降式脚手架技术相关的提升机械、防倾装置、防坠装置、附着装置、桁架材料及电控器件等的投入，并自行负责桁架及普通脚手架的安装与拆卸及维护的整个施工全过程，直至拆除所有应完成的架体为止。
3.2、乙方在施工前必须提供升降式脚手架施工组织设计方案，安全技术操作规程、企业资质等资料并拟送甲方审核后实施。施工技术方案必须符合国家建设部和有关规范、规定和标准要求，确保一次性通过有关部门的技术检测，并承担相关费用。
3.3、服从甲方及项目部的施工现场统一管理，教育工人严格遵守国家的法律、法规、遵守甲方制定的各项规章制度和安全操作规程。
3.4、乙方必须认真配合甲方的总体施工计划，保证施工安全，及时升、降脚手架，保证甲方的施工进度。由此带给项目部的损失自行承担！
3.5、乙方进场施工人员必须持证上岗和按有关规定办理意外保险，暂住证及相关证件，并将复印件提供给甲方及项目部存档备案。
3.6、乙方现场施工时必须接受三级安全教育，进行现场安全技术交底，做好安全防护用品的检查工作，确保安全施工。
3.7、乙方应根据甲方及项目部的要求，积极配合甲方的文明施工、标化工程的评比活动，保证升降式脚手架技术质量和施工安全，不耽误甲方的评选。
3.8，乙方在进行提升作业前，必须在通道口等明显部位悬挂警示标识和贴出告示！确保提升作业时无人员和物件在架体上，以确保安全。
3.9，乙方管理人员在工程中必须合理安排和协调工作，积极配合甲方和项目部做好日常工作，要求员工不滋事，不斗殴，不酗酒，不偷盗，不违章，不损坏各种设备。
乙方对以上不能做到的条款由此给甲方和项目部带来的损失乙方承担全部责任，
损失在工程款中扣除！现场以视频和照片为证据。

第四条 合同价额及付款方式
4.1.1、合同按包干价人民币65万元，大写陆拾伍万元整（不含税）。
4.2、付款方式（银行转账和现金支付相结合凭单结算）。
4.2.1、乙方材料进场，开始搭设架体验收完毕，甲方支付给乙方伍万元。
4.2.2、结构完成至13层，甲方支付给乙方壹拾万元。
4.2.3、结构完成至21层，甲方支付给乙方壹拾万元。
4.2.4、结构完成至封顶，甲方支付给乙方的付给乙方壹拾肆万元。
4.2.6、升降脚手架底部下降到10层，甲方支付给乙方壹拾万元。
4.2.7、升降脚手架底部下降到6层，架体拆除完毕，甲方支付给乙方伍万元。
4.2.8、在其它附属工程架体拆除完毕w后（除人货电梯通道外）共付工程竣工验收完成总包干价的85%。余款在二个月内付清。
4.3、合同工期为14个月，若工期超过14个月以上，甲方每个月支付给乙方人工费及材料租凭费叁万元。
4.4，甲方支付乙方工程款时，须甲乙双方负责人或委托人和项目部监督人三方签字执行有效，缺一方不付款，甲方委托人 电话 乙方委托人 电话 （每次以公司委托书为证件办理）。
第五条 安全技术条款
5.1、甲、乙双方均需指派专人员负责现场施工质量、安全管理、互相协调工作，共同确保施工的技术质量和施工安全。甲方指派负责人为_________ ，24小时开机电话 。乙方指派负责人为 ，24小时开机电话 。乙方或乙方负责人电话关机停机导致电话不畅通每次罚款200--1000元，因联系不上乙方由甲方或项目部安排人员进行的

工作内容所产生的人工费从乙方的总承包费中扣除，人工费以及车费和生活费均双倍扣除。
5.2、为防止架体内物件坠落伤人，甲、乙双方人员均应做到落手清，甲方必须指导清理架体上的混凝土及木工堆放的木板钢筋等垃圾。乙方必须按标化工地的要求负责日常维护和清理工作。
5.3、施工中如因建筑结构改变或需架体断口等情况时，乙方应及时修正或补充设计方案，并经甲方审批后实施。费用双方协商解决。
5.4、甲、乙双方应密切配合，严格要求，杜绝任何事故发生；如万一发生意外，属乙方技术设计、现场组织或机械问题造成的事故由乙方负责；如属甲方原因造成的事故由甲方负责。
5.5、乙方必须接受政府相关部门和甲方的安全生产检查，并根据甲方的整改通知及时组织整改。如确因乙方工作不完善，甲方或项目部提出罚款处理时，必须经双方工地负责人签字后方为有效。
第六条 违约责任
6.1、甲方未能按合同条款按时支付工程款、提供资源或完成相应配合工作，应承担违约责任，并赔偿乙方因此而产生的经济损失。甲方未能按合同条款按时支付工程款，乙方有权在保证现有架体安全合格状态下停止作业，影响施工进度，由甲方负责。
6.2、乙方未能按合同条款组织施工、耽误甲方施工进度或有其他原因而造成无法履行合同的行为，均应承担违约责任，并赔偿由此给甲方和项目部造成的经济损失。
6.3、除非双方另行协定同意终止合同，否则违约方承担上述责任后必须继续履行合同。
6.4，乙方与甲方签订本合同时，乙方须向甲方现场或转账缴纳人民币壹万元的合同保证金，若乙方不履行本合同，该保证金不予退还，乙方正常履行合约时，该保证金在第一次进度款中一次性返还。

第七条 争议
7.1、甲、乙方履约中发生争议时，可经双方协商解决，如确实无法协商解决的，可以按国家有关法律提出申诉。
第八条 生效及终止
8.1、本合同自双方签字盖章之日起生效，项目部监督执行。
8.2、本合同在双方完成约定施工内容，费用全部结清后即自然终止。
第九条未尽事宜，由双方协商解决。
第十条 合同份数
10.1、本合同一式七页六份，变更无效，未尽事宜另行约定。具有同等法律效力，甲、乙、双方方各执行贰份。甲方项目部监督担保执行备案贰份！

甲方；（签章） 乙方：（签章）项目部监督担保：（签章）
负责人 负责人 监督担保人

上海史建实业有限公司 上海富安脚手架工程有限公司 南通一建宝达项目部

地址；上海市金山区张堰镇 地址：上海市府村路336号地址：
花贤路69号壹栋A2200室 大丰市幸福东大街环湖路

电话021-51647811 13761951911 电话：021-62046778 电话：

签订日期： 签订日期： 签订日期：

发包方 (以下简称甲方)：

住址：

承包方 (以下简称乙方) ：

住址：

风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

一、承包范围

外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

二、单价

100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

三、质量要求

1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

四、付款

甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

五、甲乙双方职责

甲方职责：

1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

4、及时提供施工所需要的材料、设备。

乙方职责：

1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

六、工期

风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。

七、安全

乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

八、违约责任

甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

九、争议解决

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

十、本协议的最终解释权归甲方所有

十一、协议生效条款

（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

甲方：

代表人：

签订地点

_______年____月____日

乙方：

代表人：

签订地点

_______年____月____日

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：工程数量及单价

（一）

项目名称 单位 数量 单价 合计（元） 备注

φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运） m 450元

说明：

1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）

（二）

项目名称 单位 数量 单价 合计（元） 备注

φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运） m 750

说明：

1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

二、 合同工期

本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

四、质量标准

1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

五、 结算方式

1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

六、双方责任

1、甲方责任：

（1） 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

（2） 开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

（3） 委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

（4） 组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

（5） 线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

（6） 营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

（7） 开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

（8） 甲方负责把护筒运送到桩位附近。

2、乙方责任：

（1） 服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

（2） 严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

（3） 开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

（4） 每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

（5） 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

（6） 开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

（7） 工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

（8） 乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

七、 其它

a） 本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

b） 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

c） 其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日 期： 日 期：